Образец банковской гарантии

Содержание

Договор банковской гарантии

Образец банковской гарантии
Тип документа: Договор банковской гарантииДля того, чтобы сохранить образец этого документа себе на компьютер перейдите по ссылке для скачивания.

Размер файла документа: 10,5 кб

Договор относительно банковской гарантии представляет собой документ, подтверждающий выполнения гос. контракта и обязательств, участвующими сторонами.

Такая гарантия позволяет оставить денежные средства в обороте и обеспечить полную работу финансов.

Банковские гарантии бывают разных видов. Самыми распространенными из них являются гарантии на исполнение контракта, на возврат аванса (при его нецелевом использовании) и гарантия, на выполнение обязательств на протяжении всего срока действия документа.

Стоит заметить, что инфляция может повлиять на сумму денежных средств клиента, тем самым уменьшить ее.

Особенности в заполнении такого договора

Данный документ заполняется исключительно от руки и является дополнительным документом, который предоставляется с договором гарантии банка. В этой бумаге должна быть прописана следующая информация:

краткое изложение о сделке;
срок ее действия;
должна быть указана валюта;
гарантированная сумма банковской ответственности;
обязательства, касательно осуществления платежей гарантом;
условия отзыва, который может возникнуть;
перечень обязательных документов при оплате по гарантии.

Такой документ заверяется главным бухгалтером и руководителем банка – гаранта.

Сохраните этот документ у себя в удобном формате. Это бесплатно.

г.

«» г.

в лице , действующего на основании , регистрационный номер , лицензия Банка России на осуществление банковских операций , именуемый в дальнейшем «Гарант», извещен о том, что между в лице , действующего на основании , именуемый в дальнейшем «Принципал», b в лице , действующего на основании , именуемый в дальнейшем «Бенефициар», будет заключен Гражданско-правовой договор (далее – Гражданско-правовой договор), на основании протокола подведения итогов открытого аукциона в электронной форме от «» года, после предоставления настоящей банковской гарантии.

1. По просьбе Принципала Гарант настоящим принимает на себя обязательство оплатить неустойку при наступлении условий ответственности Гаранта, указанных в настоящей банковской гарантии, но не более рублей, в случае неисполнения/ненадлежащего исполнения Принципалом своих обязательств по Гражданско-правовому договору.

2. Обязательства Гаранта перед Бенефициаром по настоящей банковской гарантии ограничены суммой, указанной в пункте 1 настоящей банковской гарантии.

3. Настоящая банковская гарантия является безотзывной и вступает в силу с «» года до «» года включительно.

4. Предел ответственности Гаранта перед Бенефициаром по настоящей банковской гарантии ограничивается суммой (п.1. Гарантии) на которую выдана банковская гарантия.

5. Настоящая гарантия выдана исключительно Бенефициару и права требования по ней не могут быть переданы третьему лицу без предварительного письменного согласия Гаранта.

Изменения и дополнения, вносимые в Гражданско-правовой договор, не освобождают Гаранта от обязательств по настоящей банковской гарантии в случае своевременного уведомления Бенефициаром Гаранта об изменениях и дополнениях Гражданско-правового договора. Бенефициар уведомляет Гаранта обо всех изменениях и дополнениях, вносимых в Гражданско-правовой договор, в течение рабочих дней со дня вступления в силу изменений и дополнений Гражданско-правового договора.

7. Ответственность Гаранта по настоящей банковской гарантии наступает при одновременном выполнении следующих условий:

— неисполнение/ненадлежащее исполнение Гражданско-правового договора Принципалом произошло вследствие умышленных виновных действий Принципала;

— неисполнение/ненадлежащее исполнение Гражданско-правового договора не является следствием неисполнения обязательств по Гражданско-правовому договору Бенефициаром.

В случае неисполнения/ненадлежащего исполнения Принципалом своих обязательств по Гражданско-правовому договору, Гарант обязуется, по требованию Бенефициара, оплатить неустойку в соответствии с условиями настоящей банковской гарантии, но не свыше суммы, указанной в пункте 1 настоящей банковской гарантии, в течение рабочих дней после поступления письменного требования Бенефициара о платеже с указанием конкретных фактов неисполнения/ненадлежащего исполнения Принципалом своих обязательств по Гражданско-правовому договору, приложением документов, подтверждающих неисполнение/ненадлежащее исполнение Принципалом обязательств по Гражданско-правовому договору, заверенной нотариально копии Гражданско-правового договора со всеми приложениями, расчета суммы, подлежащей выплате по настоящей банковской гарантии, документов, подтверждающих наступление каждого из условий ответственности Гаранта, указанных в п.7 настоящей банковской гарантии, а также копии вступившего в законную силу судебного акта, подтверждающего неисполнение Принципалом своих обязательств по Договору на поставку, включая размер взысканной неустойки.

9. Письменное требование Бенефициара о платеже по настоящей банковской гарантии должно быть направлено Гаранту по адресу, указанному в преамбуле настоящей банковской гарантии, с приложением оригинала банковской гарантии.

10. Обязательство Гаранта по выплате суммы настоящей банковской гарантии считается исполненными надлежащим образом с момента зачисления денежных средств на банковский счет Бенефициара.

11. Обязательства Гаранта перед Бенефициаром по настоящей банковской гарантии прекращаются в случае:

— прекращения действия Гражданско-правового договора в силу его досрочного расторжения или досрочного прекращения обязательств сторон Гражданско-правового договора по иным обстоятельствам;

— уплаты Бенефициару суммы, на которую выдана настоящая банковская гарантия;

— истечения срока, на который выдана настоящая банковская гарантия;

— отказа Бенефициара от своих прав по настоящей банковской гарантии и возвращения её Гаранту.

12. Настоящая банковская гарантия выдана в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

13. Все споры между Гарантом и Бенефициаром, вытекающие из настоящей банковской гарантии или связанные с ней, подлежат рассмотрению в Арбитражном суде г. .

Реквизиты и подписи сторон

Гарант :

Подпись:

Принципал :

Подпись:

Бенефициар :

Подпись:

Сохраните этот документ сейчас. Пригодится.

Документы, которые также Вас могут заинтересовать:

Источник: https://dogovor-obrazets.ru/%D0%B4%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%80/%D0%9E%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B5%D1%86_%D0%94%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%80_%D0%B1%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%B3%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%B8-1

Основные требования, которые предъявляются к банковской гарантии по нормам 223-ФЗ

Образец банковской гарантии

Банковские гарантии являются наиболее надежным и удобным способом подстраховки в исполнении контракта. Они выступают формой обеспечения в части выполнения обязательств по договору подрядчиком или исполнителем.

Гарантия нужна заказчику для минимизации рисков того, что поставщик не исполнит взятые на себя обязательства и не исполнит условия контракта. При этом все финансовые риски срыва сделки берет на себя банк, предоставивший гарантию.

Банковская гарантия по 223-ФЗ: особенности

Гарантия подтверждает серьезность намерений участника, его финансовую состоятельность и позволяет заказчику покрыть возникшие убытки при срыве контракта.

Порядок получения банковской гарантии по 223-ФЗ имеет определенные отличия от процедуры ее оформления по 44-ФЗ. Можно сказать, что главной отличительной чертой гарантии по 223-ФЗ является большее число полномочий, которое передается заказчику при установке требований к предъявляемой гарантии.

Законодательство в данном случае лишь определяет общие условия государственной закупки. Тогда как в рамках 44-ФЗ закон устанавливает жесткие требования к форме документа, а также к банкам, которые могут выпускать такую гарантию.

Если вы хотите узнать, как решить именно Вашу проблему, обращайтесь через форму онлайн-консультанта или звоните по телефонам:

Важными отличительными чертами оформления банковской гарантии по 223-ФЗ являются:

Требование об обязательном нахождении банковской гарантии в едином реестре ЕРБГ не является обязательным. Законодательство не обязывает исполнителя вносить полученную им гарантию в единый реестр. Тогда как без наличия банковской гарантии в реестре при 44-ФЗ заказчик может отказать подрядчику в заключении контракта. За ведение реестра банковских гарантий по 44-ФЗ отвечает Федеральное казначейство. Если гарантии при закупках по 44-ФЗ нет в этом реестре, то значит, она не является подлинной.
Законодательство не содержит указание на список банков, которые могут оформить гарантию. Требования к банкам формируются самими заказчиками. Гарантии по 44-ФЗ выдаются только финансовыми учреждениями, которые представлены в реестре: их капитал не может быть менее 300 млн. р., им должен быть присвоен рейтинг Эксперт или АКРА.
Закон 223 не регламентирует размер обеспечения. Тогда как по ФЗ-44 при сумме контракта свыше 50 млн. р. обеспечение устанавливается в размере 10-30%.

ФЗ-223 содержит указание на несколько разновидностей банковских гарантий. Они включают:

гарантии для исполнения государственного контракта (они обязывают выплатить определенную сумму заказчику банком при условии нарушения исполнителем условий договора или при отказе от заключения контракта в принципе);
гарантии под обеспечение поступившей заявки от подрядчика, который собрался принять участие в аукционе или конкурсе (они подтверждают серьезность намерений подрядчика подписать в дальнейшем контракт);
гарантии возврата аванса, полученного в рамках госконтракта (если заключенный контракт подразумевал перечисления авансового платежа, то гарантия подтвердит, что он собирается исполнить обязательства по договору).

Стоит отметить, что многие заказчики по 223-ФЗ прописывают условие об обязательном наличии банковской гарантии для обеспечения контракта. Такая форма обеспечения имеет немало преимуществ и для самого исполнителя. Так, ему выгоднее оформить гарантию, чем получать в банке кредит для внесения обеспечения в денежной форме.

При наличии банковской гарантии исполнитель также может рассчитывать на авансовый платеж, что является неоспоримым плюсом.

Требования

Несмотря на достаточную лояльность 223-ФЗ в части требований к банковской гарантии, некоторые из них установлены законом. Так, банковская гарантия должна отвечать таким условиям:

Она должна быть безотзывной (это значит, что банк гарантирует исполнить взятые обязательства и не имеет право на отзыв гарантии в одностороннем порядке).
Иметь в тексте указание на сроки действия, которые должны соответствовать требованиям конкурсной документации. Указанные сроки должны покрывать сроки выполнения работ или услуг, а также срок гарантийного сопровождения.
За заказчиком закреплено право на ее отвержение в течение 3 дней после получения или одобрения.
Она должна содержать информацию обо всех обязательствах и правах бенефициара (заказчика), на исполнение контракта которого была выдана.
Суммы выплат бенефициару при неисполнении или частичном неисполнении обязательств исполнителем также в обязательном порядке прописываются в документе. Она не регламентирована законом, но обычно составляет 10-30% от цены контракта.

Список банков

Согласно 44-ФЗ, банковские гарантии могут предоставлять только банки, аккредитованные Минфином, при условии их соответствия требованиям Налогового кодекса (по п. 3 ст. 74.1). Сегодня в списке 280 банков. Причем указанный перечень регулярно обновляется.

Согласно 223-ФЗ, выдавать гарантии для участия в закупочной деятельности вправе только банки. При этом список таких банков законодательством не регламентируется, и закон не требует, чтобы банки участвовали в реестре Минфина.

Государственные заказчики по 223-ФЗ могут предъявлять в составе аукционной документации свои требования к банкам. Иногда они указывают на то, что банк-гарант в обязательном порядке должен входить в перечень Минфина или быть на топовых позициях в рейтинге банков.

Нередко в конкурсную документацию попадает требование о том, что гарантия должна быть внесена в реестр (ЕРБГ). Так как такая обязанность за подрядчиками не закрепляется, то это требование незаконно.

Чтобы его убрать, участнику следует подать запрос на разъяснение аукционной документации и тогда его обязаны удалить.

Обычно в состав конкурсной документации включаются определенные требования к размеру активов банка, его рейтингу, наличию действующей лицензии.

Форма банковской гарантии

Заказчики обычно прописывают свои требования к гарантии в составе конкурсной документации. Они даже могут приложить рекомендованную форму данного документа.

Типичная форма банковской гарантии содержит такие сведения:

ИНН/ОГРН сторон;
наименование банка;
наименование фирмы-поставщика;
наименование заказчика;
наименование банковской лицензии;
сумма гарантии;
срок исполнения требований заказчика по перечислению ему денег при срыве контракта;
основания для исполнения требований заказчика (например, письменное уведомление);
подтверждение легитимности требований заказчика;
основания для отказа в перечислении средств по гарантии;
дата вступления гарантии в юридическую силу;
подпись ответственного работника банка.

В некоторых случаях в банковскую гарантию включают сведения о тех условиях, при которых заказчику перечислят деньги по гарантии. Например, если исполнитель предоставит недостоверную информацию, откажется от подписания контракта и пр. При этом в гарантии не может быть указания на специальные условия получения денег заказчиком (например, только после предъявления судебного решения и пр.).

Как оформить банковскую гарантию

За оформлением банковской гарантии необходимо обратиться в банк, который работает по 223-ФЗ. Это платная услуга и гарантия предоставляется на возмездной основе.

Процедура получения гарантии предполагает прохождение таких шагов:

Сбор необходимых документов. Обычно это учредительная документация компании, ее финансовая и управленческая отчетность, а также бухгалтерский баланс за последние 3 месяца.
Исполнитель обращается в банк и предоставляет документы, подтверждающие стабильное финансовое положение компании.
Банк берет определенное время на проверку документов, анализ платежеспособности компании.
Нередко в процессе оформления гарантии от исполнителя требуют открыть депозит в банке, который покрывает сумму гарантии; купить векселя на определенную сумму, предоставить залоговое обеспечение или привлечь поручителя (обычно в качестве такового выступает генеральный директор компании).
При одобрении кандидатуры подрядчика он подписывает договор с банком и получает гарантию для участия в конкурсе.

Когда банк соглашается оформить гарантию только по одному паспорту, то это должно насторожить исполнителя. Скорее всего, у банка финансовые проблемы, он находится в ходе банкротства или готовится к отзыву лицензии.

Оформление банковской гарантии может занимать от 1 дня до месяца.

Таким образом, банковская гарантия по 223-ФЗ служит страховкой выполнения взятых на себя обязательств поставщиком или исполнителем. Банковские гарантии имеют несколько видов: для обеспечения участия в тендере, исполнение условий контракта и возврат авансового платежа.

Для оформления банковской гарантии требуется обратиться в банк, который занимается оказанием подобного рода услуг и соответствует требованиям заказчика из конкурсной документации. Банковская гарантия выдается на весь период реализации контракта, а также в обязательном порядке является безотзывной.

Ее размер обычно привязан к стоимости заключаемого контракта и составляет 10-30% от цены.

Дорогие читатели, информация в статье могла устареть. Если вы хотите узнать, как решить именно Вашу проблему, звоните по телефонам: Или задайте вопрос юристу на сайте. Это быстро и бесплатно!

Источник: https://zakonguru.com/goszakupki/223/bankovskay-garantia.html

Образец банковской гарантии 2019 г

Образец банковской гарантии

О нас
- Наши сертификаты и партнеры
- Структура и отделы
- Пресса о нас
- Вакансии
- Партнерам
Услуги
- Тендеры и госзакупки
- Юридические услуги
- Бухгалтерские услуги
- Кредитование бизнеса
- Реклама и продвижение
- Допуски СРО
- Сертификаты ISO
- Лицензии для бизнеса
- Обучение и курсы
- Программы для бизнеса
  - Контур. Зарплата (АМБа) — программа для расчета зарплаты (заработной платы) — СКБ Контур
  - Контур. Персонал — программа для кадрового учета — СКБ Контур
  - Тендерплан — система поиска тендеров и госзакупок
  - СБИС Все о компаниях и владельцах. Выписки ЕГРЮЛ и ЕГРИП, проверка контрагентов, ИНН и КПП организаций, реквизиты ИП и ООО
  - СБИС коммуникации. звонки между коллегами и партнерами. конференцсвязь, удаленная помощь, проведение вебинаров
  - СБИС Точка продаж. Автоматизация магазинов, кафе, аптек. Pos терминалы, ккт для розницы с поддержкой ОФД и ЕГАИС (ФСРАР)
  - Автоматизация ресторана, бара, кафе. СБИС Presto
  - Автоматизация салона красоты, фитнес-клуба, медицинского центра. СБИС для салона и сферы услуг
  - СБИС Заказы и поставки (EDI). Электронный обмен EDI-данными: прайс-листы (PRICAT), заказы (ORDERS), накладные в электронном виде
  - СБИС Корпоративная социальная сеть. Корпоративный портал компании — единое пространство и удобные инструменты для совместной работы
  - Электронная отчетность через интернет СБИС: сдать онлайн отчет в налоговую, ПФР, ФСС, Росстат для ИП, ООО и др.
  - ОФД СБИС — оператор фискальных данных
  - Поиск и анализ закупок СБИС: поиск торгов, аукционов и тендеров по всем площадкам
  - Управление бизнес-процессами. Электронные согласования, натсройка своих процессов без программирования по стандартам ВРМ
  - СБИС Управление персоналом. Автоматизация HR процессов. Учет рабочего времени, мотивация и геймификация, расчет зарплаты и учет кадров
  - Учет и контроль рабочего времени СБИС. Система автомататизированного учета рабочего времени сотрудников
  - СБИС Электронный документооборот. ЭДО Счета-фактуры, акты, накладные с электронной подписью, автоматизация документооборота
  - Автоматизация бухгалтерского и налогового учета — СКБ Контур
  - Услуги информационной безопасности — Контур.Безопасность
  - Учет товаров онлайн, касса для ЕГАИС для небольшой розницы (konturkassa) — Контур. Маркет — СКБ Контур
  - Контур. Бухта: бухгалтерское обслуживаниедля ИП и ООО — СКБ Контур
  - Контур. Норматив — справочно-правовая система (СПС) — СКБ Контур
  - Бухгалтерия. Контур — сдача отчетности ИП и ООО, бухгалтерия на УСН, ЕНВД онлайн — СКБ Контур
  - Оператор фискальных данных (ОФД) — СКБ Контур
  - Контур. Отель — облачная система управления и автоматизации гостиниц, отелей, хостелов. — СКБ Контур
  - Отчет. ру — СКБ Контур
  - Контур. Экстерн — электронная отчетность через интернет для ИП и ООО, сдача отчетности в налоговую, ПФР, ФСС — СКБ Контур
  - Алкодеклорация. Контур — сдача алкогольной декларации онлайн, отчетность и декларация по алкоголю в РАР — СКБ Контур
  - Контур. Закупки — поиск закупок, тендеров — СКБ Контур
  - Контур. ЖКХ Квартплата — программа для ведения бухгалтерского учета для УК и ТСЖ в сфере ЖКХ — СКБ Контур
  - Сверка алкогольных деклараций в Алкосверка. Контур — СКБ Контур
  - Контур. Декларант: таможенное декларирование онлайн, отправка декларации в ФТС — СКБ Контур
  - Контур. Пульс — СКБ Контур
  - Контур. ФМС: сервис для гостиниц по передаче данных в МВД об иностранных и российских гражданах — СКБ Контур
  - Фокус API — СКБ Контур
  - Контур. Фокус — проверка контрагентов, выписки ЕГРЮЛ и ЕГРИП — СКБ Контур
  - Проверка контрагентов в интернет-банке — СКБ Контур
  - Эльба: электронный бухгалтер Эльба, ведение бухгалтерии, бесплатная налоговая отчетность для ИП — СКБ Контур
  - Электронный документооборот Диадок — СКБ Контур
  - Получить электронную цифровую подпись (ЭЦП), Удостоверяющий центр (УЦ) — СКБ Контур
Тендеры с авансом
Прямые контракты
Субподряды без тендера
Господдержка
- Закупки у СМП по 44 ФЗ
- Закупки у МСП по 223 ФЗ
- База контрактов с льготами МСП
Отзывы
Контакты

Закажите бесплатную консультацию

И мы поможем вам в решении вашего вопроса

Подать заявку 1. Банковская гарантия по 44 ФЗ
2. Требования к банковской гарантии
3. Выдача банковских гарантий
4. Банковская гарантия по 44 ФЗ образец
5.

-инструкция банковские гарантии — бизнес просто
На основании 44 ФЗ в области закупок происходит установка обеспечения гос и муниципальных нужд согласно с актуальными услугами и товарами.

Банковская гарантия может быть представлена в виде обеспечения исполнения контракта для заказчика. Чтобы поближе ознакомиться с порядком регулирования этой процедуры, то потребуется ознакомиться с особыми моментами.

Чтобы поставщик смог участвовать в одной из конкурентных процедур закупок для этого ему необходимо будетвнести обеспечение заявки или исполнение контракта, а также возможно будет внести средства прямиком на лицевой счет заказчика.

Также можно будет в виде обеспечения внести банковскую гарантию, благодаря нему заказчик получит обязательства от банка на выплату необходимой суммы, при возникновении нарушения требований со стороны участника закупки. Обо всех требованиях, которые предъявляются на уровне законодательства.

Обеспечение в виде банковской гарантии является очень практичным для поставщика, если у него не имеется на счету свободных денежных средств и ем самым он не может направить их заказчику в качестве подтверждения серьезности намерений по заключению контракта.

На практике могут встретиться два вида банковской гарантии:

Первым будет являться обеспечение заявки;
А вторым исполнение контракта

Стоит помнить о том, что два данных способа являются различными между собой и их не стоит путать. Первый вид обеспечения применяется при участии в закрытых аукционах и конкурсах. Главным отличием данного способа является ее надобность при проведении данных процедур и с помощью этого обеспечения можно будет подать заявку и заключить интересный контракт. Кроме того срок действия составляет не менее 2 месяца, с момента завершения приема заявок. При втором способе обеспечения, в качестве которого выступает исполнение контракта отличие между первым способом будет заключаться в том, что ее можно предоставить на любую процедуру. Помимо этого период действия договора будет составлять не меньше 1 месяца. Применяется она, если участник выбирается победителем.

2. Требования к банковской гарантии

Весь список требований представлен в ст 45. В том случае, если участник не будет придерживаться их, то заказчик откажет в принятии обеспечения. Сторону нарушившую данные требования при обеспечении исполнения контракта будет ждать либо отказ в участии в закупочной процедуре или еще хуже отказ в заключении контракта и дальнейшем возникновении разбирательства в ФАС.

Если дело дойдет до разбирательства в ФАС, то скорее всего участник будет внесен в РНП. На законодательном уровне к банковской гарантии могут предъявляться следующие требования:

Банковская гарантия в первую очередь должна быть безотзывной
К тому же она должна носить соответствие требованиям закупки.
Еще она должна быть внесена в реестр ЕИС.

3. Выдача банковских гарантий

Согласно с включенными в закон “О контрактной системе” изменениями с 1 июля 2018 г денежные средства по обеспечению заявок, которые осуществляются в электронном виде, будут включены участниками на спецсчета, которые ранее были открыты участниками в банках. Нужна помощь в получении спецсчета? Об этом подробнее смотрите в данном разделе по этой ссылке.

На уровне законодательства происходит установление срока по заключению контрактаоб открытии данных счетов до наступления 1 января 2020 года.

На данный момент времени произошла разработка проекта постановления, благодаря которому будет происходить урегулирование процессов работы со спецсчетами. Для того, чтобы принять участие в электронных закупках согласно с внесенными правками организации потребуется выполнить следующие действия:

Во-первых, потребуется заключить с банком договор. В том случае, когда уже имеется спецсчет в одном из уполномоченных банков, тогда можно будет заключить доп соглашение о применении уже ранее заключенного спецсчета
Во-вторых, необходимо будет направить заявку на ЭТП. После того как будет подана заявка оператору ЭТП, то в течение 1 часа оповестит о надобности совершения блокировки средств для ОЗ на срок осуществления закупочной процедуры.

После того как происходит блокировка, то с этого времени у участника будет иметься ограничение на распоряжение данной суммы. Банк должен вовремя выплатить участнику процент по спецсчету и необходимо будет разблокировать средства согласно с требованиями контракта. Кроме того произошло внесение изменений в ПП под номером 1005 от 8 ноября 2013. Согласно с новыми правилами в содержание банковской гарантии вносится пункт о возможности заказчика требовать оплаты суммы обеспечения.

При совершении действия по подаче заявки, то в этом случае оператору ЭТП передается номер банковской гарантии из реестра банковских гарантий. Нужна помощь в прохождении аккредитации на ЭТП, об этом подробнее по данной ссылке.

Так оператор при отправке вторых частей заявок должен направить номер банковской гарантии заказчику. В том случае, когда победитель уклоняется от заключения контракта, то заказчику нужно будет направить требование о отправке суммы обеспечения заявки к банку-гаранту.

4. Банковская гарантия по 44 ФЗ образец

5. -инструкция банковские гарантии — бизнес просто

Для гарантированного результата в тендерных закупках Вы можете обратиться за консультацией к экспертам Центра Поддержки Предпринимательства.

Если ваша организация относится к субъектам малого предпринимательства, Вы можете получить целый ряд преимуществ: авансирование по гос контрактам, короткие сроки расчетов, заключение прямых договоров и субподрядов без тендера.

Оформите заявку и работайте только по выгодным контрактам с минимальной конкуренцией!

Обратно к списку

АКЦИЯ! Бесплатный анализ вашей отрасли и подборка контрактов с АВАНСОМ!

Источник: https://cpp-group.ru/baza-znaniy-smp/obrazcy-dokumentov/obrazets-bankovskoy-garantii/

Образцы банковских гарантий

Образец банковской гарантии

В связи с обращениями наших клиентов и для использования в работе, представляем образцы банковских гарантий некоторых банков, с которыми мы сотрудничаем.

Образец банковской гарантии №1

БАНКОВСКАЯ ГАРАНТИЯ №

г. Москва

«__» мая 2014 г.

1. Открытое Акционерное Общество «______», генеральная лицензия Банка России № ______ от _______, в лице «должность» «Ф.И.О.

», действующего на основании Доверенности ______от ______ 2014 года, далее именуемый «Гарант», настоящим гарантирует надлежащее исполнение Обществом с ограниченной ответственностью «______», ИНН ______, ОГРН ______, в дальнейшем именуемым «Принципал», обязательств по выполнению работ по ремонту ______, предусмотренных Контрактом на выполнение работ по ремонту ______ (далее – Контракт), заключаемым по итогам аукциона в электронной форме № ______, Протокол подведения итогов электронного аукциона №______ от ______2014 г., Принципалом и Государственным казенным учреждением города ______, юридический адрес: ______, код ОКПО ______, ИНН ______, именуемым в дальнейшем «Бенефициар». 2. Гарант настоящим безотзывно обязуется уплатить Бенефициару по его письменному требованию любую сумму, не превышающую ______ (______)рублей ______копеек, в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Принципалом обязательств, в обеспечение которых выдана настоящая банковская гарантия (далее – Гарантия). 3. Платеж по Гарантии осуществляется не позднее 10 (Десяти) рабочих дней с даты получения письменного требования Бенефициара, содержащего указание на то, в чем состоит нарушение Принципалом обязательств, в обеспечение которых выдана Гарантия, и документов, указанных в п.5 Гарантии. 4. Гарантия обеспечивает надлежащее исполнение Принципалом обязательств, в обеспечение которых выдана Гарантия, в том числе оплату всех причитающихся Бенефициару сумм неустоек, подлежащих выплате Принципалом в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения своих обязательств. 5. Письменное требование Бенефициара к Гаранту, указанное в пункте 2 Гарантии, и направленные вместе с ним документы и (или) их копии, должны быть подписаны уполномоченным лицом Бенефициара и в письменной форме на бумажном носителе или в форме электронного документа, подписанного электронной подписью в порядке, предусмотренном законодательством РФ, направлены Гаранту по почтовому адресу, указанному в реквизитах Гарантии, или с использование электронного документооборота. К требованию должны быть приложены оригиналы либо заверенные уполномоченным лицом Бенефициара копии следующих документов: 5.1. документов, подтверждающих полномочия лица, подписавшего требование об уплате денежной суммы по Гарантии (решение об избрании, приказ о назначении, доверенность); 5.2. документа, подтверждающего факт наступления гарантийного случая в соответствии с условиями Контракта (если требование по банковской гарантии предъявлено в случае ненадлежащего исполнения Принципалом обязательств в период действия гарантийного срока). 6. Письменное требование платежа по Гарантии должно быть предоставлено Гаранту до истечения срока действия Гарантии. 7. Предусмотренное Гарантией обязательство Гаранта перед Бенефициаром ограничивается суммой, на которую выдана Гарантия, и неустойкой, предусмотренной п.10 Гарантии. 8. Гарант отказывает в удовлетворении Требования по Гарантии, если: 8.1. Требование по Гарантии, либо приложенные к нему документы не соответствуют условиям Гарантии. 8.2. Требование по Гарантии, либо приложенные к нему документы предоставлены по окончании определенного в Гарантии срока.

9.Обязательство Гаранта перед Бенефициаром считается надлежаще исполненным в день фактического поступления денежных средств на счет Бенефициара.

10. В случае неисполнения (ненадлежащего исполнения) Гарантом требования Бенефициара об уплате денежной суммы по Гарантии, направленного с соблюдением условий Гарантии, в срок, указанный в п.3 Гарантии, Гарант обязуется уплатить Бенефициару неустойку в размере0,1 (Ноль целых одна десятая) процента от денежной суммы, подлежащей уплате Бенефициару по Гарантии, за каждый календарный день просрочки, начиная с календарного дня, следующего за днем истечения установленного Гарантией срока оплаты, указанного в пункте 3 Гарантии, по день фактического поступления денежных средств на счет Бенефициара. 11. Бенефициар не может уступать права требования по Гарантии третьим лицам без письменного согласия Гаранта. 12. Гарант подтверждает свое намерение заключить с Принципалом договор предоставления банковской гарантии по обязательствам Принципала, возникшим из Контракта при его заключении. 13. Гарантия вступает в силу с даты ее выдачи и действует по ______ 2014 г. включительно.

14.

Все споры, разногласия или требования, возникающие из Гарантии или в связи с ней, подлежат рассмотрению в Арбитражном суде по месту нахождения головного офиса Гаранта, если договор о предоставлении Гарантии заключен в г. Москве либо в Московской области; в иных случаях – в суде по месту нахождения филиала Гаранта, которым или подразделением которого от имени Гаранта выдана Гарантия.

Реквизиты Гаранта:Местонахождение: ______ ИНН ______, КПП ______, ОГРН ______

К/с № ______ в ______, БИК ______

Должность подписанта подпись

Получить банковскую гарантию

Отправить заявку

Образец банковской гарантии №2

БАНКОВСКАЯ ГАРАНТИЯ №______

«__» ______ 2014 г. г. Москва

«Акционерный коммерческий банк _____», адрес места нахождения: ______, ИНН ______, финансовые реквизиты: Корреспондентский счет № ______ в ______, БИК ______, КПП ______, Генеральная лицензия на осуществление банковских операций №_____ от ______ года, именуемый в дальнейшем «Гарант», в лице «должность» «Ф.И.О.», действующего на основании Доверенности ______ от ______ выдал настоящую Банковскую гарантию (далее — «Гарантия») с целью надлежащего исполнения обязательств Обществом с ограниченной ответственностью «______», ИНН ______, ОГРН ______, адрес места нахождения: ______, именуемым в дальнейшем «Принципал», по контракту ______ (далее – «Контракт»), который будет заключен между Принципалом и Федеральным государственным ______ (ИНН ______, КПП ______), именуемым в дальнейшем «Бенефициар», (на основании протокола подведения итогов электронного аукциона от ______ №______).

1. Условия Гарантии:
1.1. Гарант обязуется осуществить платеж в размере не более ______ (______) рублей ______ копейки в пользу Бенефициара, в случае неисполнения (ненадлежащего исполнения) Принципалом своих обязательств по Контракту по требованию Бенефициара.

Гарантия обеспечивает исполнение Принципалом обязательств по возврату авансового платежа (при условии предоставления аванса), уплате неустоек (пеней, штрафов), предусмотренных Контрактом, начисленных с момента возникновения у Бенефициара права на их начисление до дня списания денежных средств с корреспондентского счета Гаранта, а также уплате убытков (при их наличии в случае расторжения Контракта в связи с неисполнением или ненадлежащим исполнением Принципалом обязательств по Контракту).
1.2. Настоящая Гарантия не может быть отозвана в одностороннем порядке Гарантом.
1.3. Настоящая Гарантия вступает в силу с ______ 2014 г. и действует по ______ 2014 г. включительно.

2. Условия выплат по настоящей Гарантии:
2.1. Платеж по Гарантии в пользу Бенефициара будет произведен Гарантом после получения от Бенефициара требования об уплате, на банковский счет Бенефициара, указанный в требовании об уплате.
2.2.

Бенефициар одновременно с Требованием об осуществлении уплаты денежной суммы по банковской гарантии (далее – «Требование по банковской гарантии») направляет Гаранту следующие документы:
— Платежное поручение, подтверждающее перечисление Бенефициаром аванса Принципалу, с отметкой банка Бенефициара либо органа Федерального казначейства об исполнении (если выплата аванса предусмотрена Контрактом, а Требование по банковской гарантии предъявлено в случае ненадлежащего исполнения Принципалом обязательств по возврату аванса);
— документ, подтверждающий факт наступления гарантийного случая в соответствии с условиями Контракта (если Требование по банковской гарантии предъявлено в случае ненадлежащего исполнения Принципалом обязательств в период действия гарантийного срока);
— документ, подтверждающий полномочия единоличного исполнительного органа Бенефициара (или иного уполномоченного лица), подписавшего требование по банковской гарантии (решение об избрании, приказ о назначении, доверенность).
Требование по банковской гарантии должно быть предоставлено Гаранту в письменной форме или в форме электронного документа с приложением указанных в Гарантии документов и с указанием:
— в чем состоит нарушение Принципалом обязательств, возникших из Контракта, в обеспечение которого выдана Гарантия, со ссылкой на соответствующие пункты Контракта;
— суммы, потребованной Бенефициаром в его соответствующем требовании в связи с неисполнением или ненадлежащим исполнением Принципалом своих обязательств по Контракту.
— банковских реквизитов Бенефициара для перевода платежей по настоящей Гарантии.
Требование по банковской гарантии должно быть подписано уполномоченным лицом, действующим от имени Бенефициара.Требование по банковской гарантии, и направляемые вместе с ним документы и (или) их копии, оформляются в письменной форме или в форме электронного документа в порядке, предусмотренном действующим законодательством Российской Федерации.

2.3. Гарант в течение 5 (Пяти) рабочих дней после получения письменного Требования по банковской гарантии с приложением всех необходимых документов, указанных в п. 2.2. настоящей Гарантии, обязан удовлетворить требование Бенефициара либо направить Бенефициару письменный отказ.

Обязательство Гаранта перед Бенефициаром считается надлежаще исполненным с даты фактического поступления денежных сумм на счет, на котором в соответствии с законодательством Российской Федерации учитываются операции со средствами, поступающими Бенефициару.
2.4. Требование по банковской гарантии должно быть направлено Гаранту до истечения срока действия настоящей Гарантии.
2.5. Обязательство Гаранта перед Бенефициаром прекращается:
2.5.1. Окончанием определенного в Гарантиисрока, на который она выдана;
2.5.2. Уплатой Бенефициару суммы, на которую выдана настоящая Гарантия;
2.5.3. Вследствие отказа Бенефициара от своих прав по Гарантиии возвращения ее Принципалу;
2.5.4. Вследствие отказа Бенефициара от своих прав по Гарантиипутем письменного заявления об освобождении Гаранта от его обязательств.
Прекращение обязательства Гаранта по основаниям, указанным в подпунктах 2.5.1., 2.5.2. и 2.5.4., не зависит от того, возвращена ли ему Гарантия.
2.6. Предусмотренное настоящей Гарантией обязательство Гаранта перед Бенефициаром ограничивается суммой, на которую выдана настоящая Гарантия.
2.7. В случае неисполнения Требования об уплате по настоящей банковской гарантии в установленный срок Гарант обязуется уплатить пени Бенефициару в размере 0,1 (ноль целых одна десятая) процента от суммы, подлежащей уплате за каждый календарный день просрочки.
Предусмотренная настоящей Гарантией ответственность Гаранта перед Бенефициаром ограничивается суммой, на которую выдана настоящая Гарантия и уменьшается по мере выполнения Принципалом своих обязательств по Контракту и/или исполнения Гарантом своих обязательств по настоящей Гарантии.
Настоящая Гарантия может выплачиваться частично (по требованию Бенефициара). Общая сумма выплат по настоящей Гарантии не может превышать размер убытков Бенефициара (в связи с неисполнением или ненадлежащим исполнением Принципалом указного выше Контракта), увеличенный на размер штрафных санкций, предусмотренных Контрактом.
Пункт 2.8 включается в случае, предусмотренном извещением об осуществлении закупки, документацией о закупке, проектом контракта, заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем).
2.8. Бенефициару предоставлено право на бесспорное списание денежных средств со счета Гаранта, если Гарантом в срок не более чем 5 (Пять) рабочих дней не исполнено требование Бенефициара об уплате денежной суммы по Гарантии, направленное до окончания срока действия Гарантии.

3. Прочие условия:
3.1. Гарант отказывает в удовлетворении требований Бенефициара, если заявление с требованием платежа по настоящей Гарантии будет предъявлено Гаранту по окончании срока действия Гарантии либо представлены Гаранту по окончании определенного в Гарантии срока.
3.2.

Принадлежащие Бенефициару права требования по Гарантии не может быть передано другому лицу.
3.3. Никакие изменения и дополнения, вносимые в Контракт, не освобождают Гаранта от обязательств по настоящей Гарантии.
3.4. Настоящая Гарантия выдана в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Споры по настоящей Гарантии подлежат рассмотрению в Арбитражном суде г. Москвы.
3.5. В рамках настоящей Гарантии заключен договор предоставления банковской гарантии по обязательствам Принципала, возникшим из контракта – договор предоставления банковской гарантии№______ от ______ 2014 г.

, который вступает в силу с момента заключения Контракта.

Должность подписанта ________________подпись

ООО СБ «Аспект» не гарантирует полное соответствие материалов законодательным нормам в момент их просмотра пользователем. Материалы представлены в ознакомительных целях.

Материалы по теме

Сравнение стоимости банковских гарантий онлайн
Статья. Перечень Минфина

Источник: https://www.gos-express.ru/obrazcy-bankovskih-garantii.html

Образец банковской гарантии

Какие сведения включает банковская гарантия по 44-ФЗ, что содержит текст, скачайте образец банковской гарантии и требования по выплате по ней, а также о судебной практике узнайте из нашей статьи.

Участник закупки может выбрать, в каком виде предоставить обеспечение заявки и исполнения контракта: перечислить деньги на счет или предъявить гарантию из банка.

Форма банковской гарантии по 44-ФЗ в каждом кредитном учреждении может быть разной. Однако содержание этого документа должно соответствовать требованиям закона.

Далее расскажем, какие сведения включает образец банковской гарантии по 44-ФЗ.

Типовая форма банковской гарантии по 44-ФЗ

Пример банковской гарантии по 44-ФЗ можно без труда найти в интернете. Однако перед обращение в банк лучше изучить требования в закона, чтобы исключить ситуацию, при которой заказчик не примет документ. Все правила прописаны в постановлении Правительства РФ от 08.11.2013 № 1005. В нем содержатся:

требования к БГ;
перечень бумаг, которые заказчик должен предоставить в банк;
правила размещения информации в реестре банковских гарантий (в том числе в закрытом);
форма документа, который заказчик направляет в банк для получения денег по гарантии.

Постановление № 1005 не содержит образца банковской гарантии по 44-ФЗ, но включает требования к ее оформлению. В частности, все страницы должны быть пронумерованы, прошиты, на каждом листе нужна подпись работника финансовой организации и печать.

Как проверить гарантию в закрытом реестреИнформацию о гарантиях к заявкам и контрактам с гостайной казначейство размещает в закрытом реестре (ч. 8.1 ст. 45 Закона № 44-ФЗ).

Чтобы проверить гарантию в закрытом реестре, направьте в территориальный орган казначейства запрос с просьбой предоставить выписку из закрытого реестра БГ.

Сформируйте запрос, скачав форму из приказа Минфина России от 22.10.2015 № 164н.

— Из статьи «Как проверить банковскую гарантию участника закупки» журнала «Госзакупки.ру»

Текст банковской гарантии 44-ФЗ

О том, что должен содержать образец банковской гарантии, сказано в ст. 45 Закона о контрактной системе. Главное требование — безотзывность. Вот какая информация должна быть включена в документ:

сумма, которую заказчик сможет получить, если поставщик нарушит условия контракта;
список обязательств поставщика, обеспеченных гарантией;
размер неустойки за задержку выплаты банком;
срок действия гарантии;
перечень бумаг, которые нужно подать в банк, чтобы получить выплату.

Скачать образец

Нарушение установленных правил и требований чревато тем, что заказчик не примет гарантию и отклонит заявку участника или признает его уклонившимся от подписания контракта. Рассмотрим, когда документ могут не принять:

информации о нем нет в реестре банковских гарантий;
истек срок действия банковской гарантии по 44-ФЗ;
содержание не соответствует информации, указанной в извещении о закупке.

Участникам закупок важно следить за сроком действия своих банковских гарантий. При обеспечении заявки он должен как минимум на два месяца превышать дату окончания периода подачи заявок. Образец банковской гарантии по 44-ФЗ для обеспечения исполнения контракта должен как минимум на 1 месяц превышать период его окончания.

Образец требования по банковской гарантии 44-ФЗ

Требование должно содержать:

наименования гаранта (банка), бенефициара (заказчика) и принципала (поставщика);
реквизиты контракта (если речь идет об обеспечении его исполнения) или данные о закупке (если обеспечивается заявка);
перечень допущенных поставщиком нарушений;
количество дней, в течение которых банк обязан выдать деньги;
размер суммы;
реквизиты счета;
перечень приложенных бумаг.

Скачать образец

Вместе с требованием нужно подать комплект документов:

документ, подтверждающий полномочия лица, поставившего подпись под требованием;
расчет суммы;
платежное поручение о перечислении аванса поставщику;
документ, подтверждающий факт наступления гарантийного случая.

Форма банковской гарантии: судебная практика

Форма банковской гарантии по 44-ФЗ нередко вызывает споры между заказчиками и участниками. Иногда первые по-своему трактуют требования закона и отклоняют заявки по надуманным причинам.

Один из заказчиков не принял копию банковской гарантии. Комиссия отклонила заявку. Решение объяснили отсутствием оригинала документа. Участник закупки пошел в суд и выиграл дело. В своем постановлении от 26.12.

2017 по делу № А56-4414/2017 Арбитражный суд Северо-Западного округа напомнил, что требований к форме банковской гарантии 44-ФЗ не содержит, нет в нем и упоминаний о том, что нельзя прикладывать копию этого документа.

Кроме того, у заказчика также нет обязанности предоставлять оригинал гарантии при подаче требования о выплате компенсации в банк.

Как быть с банковской гарантией, если лицензию у банка отозвали

Все чаще у банков отзывают лицензии. Даже у тех, что занимали не последние места в рейтингах.

Такое может произойти и с банком, в котором вы оформили гарантию, чтобы обеспечить контракт. Как поступить в этом случае поставщику, расскажем в статье. Покажем, как решают суды споры о действительности гарантии.

Разъясним, когда и при каких условиях гарантию точно надо заменить.

Читать статью полностью »

Банковская гарантия по 44-ФЗ в 2018 году

Мы рассмотрели, что должен содержать образец банковской гарантии по 44-ФЗ для обеспечения заявки и исполнения контракта, далее расскажем о новшестве 2018 года. Правительство в своем постановлении от 12.04.2018 № 440 утвердило новые требования к банкам, которые имеют право выдавать участникам закупок гарантии.

У кредитной организации должно быть не менее 300 млн руб. собственных средств. Кроме того, она должна иметь рейтинг не ниже уровня «BB-(RU)» агентства АКРА (АО) и (или) уровня «ruBB-» АО «овое агентство «Эксперт РА».

Больше ответов на вопросы о закупках вы найдете в новом номере журнала «Госзаказ в вопросах и ответах» Возьмите гостевой доступ

Источник: https://www.pro-goszakaz.ru/article/103171-qqq-18-m7-obrazets-bankovskoy-garantii