Банковская гарантия: образец и требования к банкам

Образцы банковских гарантий

В связи с обращениями наших клиентов и для использования в работе, представляем образцы банковских гарантий некоторых банков, с которыми мы сотрудничаем.

Образец банковской гарантии №1

БАНКОВСКАЯ ГАРАНТИЯ  №

      1. Открытое Акционерное Общество «______», генеральная лицензия Банка России № ______ от _______, в лице «должность» «Ф.И.О.

», действующего на основании Доверенности ______от ______ 2014 года, далее именуемый «Гарант», настоящим гарантирует надлежащее исполнение Обществом с ограниченной ответственностью «______», ИНН ______, ОГРН ______, в дальнейшем именуемым «Принципал», обязательств по выполнению работ по ремонту ______, предусмотренных Контрактом на выполнение работ по ремонту ______ (далее – Контракт), заключаемым по итогам аукциона в электронной форме № ______, Протокол подведения итогов электронного аукциона №______ от ______2014 г., Принципалом и Государственным казенным учреждением города ______, юридический адрес: ______, код ОКПО ______, ИНН ______, именуемым в дальнейшем «Бенефициар».      2. Гарант настоящим безотзывно обязуется уплатить Бенефициару по его письменному требованию любую сумму, не превышающую ______ (______)рублей ______копеек, в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Принципалом обязательств, в обеспечение которых выдана настоящая банковская гарантия (далее – Гарантия).      3. Платеж по Гарантии осуществляется не позднее 10 (Десяти) рабочих дней с даты получения письменного требования Бенефициара, содержащего указание на то, в чем состоит нарушение Принципалом обязательств, в обеспечение которых выдана Гарантия, и документов, указанных в п.5 Гарантии.      4. Гарантия обеспечивает надлежащее исполнение Принципалом обязательств, в обеспечение которых выдана Гарантия, в том числе оплату всех причитающихся Бенефициару сумм неустоек, подлежащих выплате Принципалом в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения своих обязательств.     5. Письменное требование Бенефициара к Гаранту, указанное в пункте 2 Гарантии, и направленные вместе с ним документы и (или) их копии, должны быть подписаны уполномоченным лицом Бенефициара и в письменной форме на бумажном носителе или в форме электронного документа, подписанного электронной подписью в порядке, предусмотренном законодательством РФ, направлены Гаранту по почтовому адресу, указанному в реквизитах Гарантии, или с использование электронного документооборота. К требованию должны быть приложены оригиналы либо заверенные уполномоченным лицом Бенефициара копии следующих документов:     5.1. документов, подтверждающих полномочия лица, подписавшего требование об уплате денежной суммы по Гарантии (решение об избрании, приказ о назначении, доверенность);     5.2. документа, подтверждающего факт наступления гарантийного случая в соответствии с условиями Контракта (если требование по банковской гарантии предъявлено в случае ненадлежащего исполнения Принципалом обязательств в период действия гарантийного срока).      6. Письменное требование платежа по Гарантии должно быть предоставлено Гаранту до истечения срока действия Гарантии.     7. Предусмотренное Гарантией обязательство Гаранта перед Бенефициаром ограничивается суммой, на которую выдана Гарантия, и неустойкой, предусмотренной п.10 Гарантии.     8. Гарант отказывает в удовлетворении Требования по Гарантии, если:     8.1.  Требование по Гарантии, либо приложенные к нему документы не соответствуют условиям Гарантии.     8.2. Требование по Гарантии, либо приложенные к нему документы предоставлены по окончании определенного в Гарантии срока.

     9.Обязательство Гаранта перед Бенефициаром считается надлежаще исполненным в день фактического поступления денежных средств на счет Бенефициара.

    10. В случае неисполнения (ненадлежащего исполнения) Гарантом требования Бенефициара об уплате денежной суммы по Гарантии, направленного с соблюдением условий Гарантии, в срок, указанный в п.3 Гарантии, Гарант обязуется уплатить Бенефициару неустойку в размере0,1 (Ноль целых одна десятая) процента от денежной суммы, подлежащей уплате Бенефициару по Гарантии, за каждый календарный день просрочки, начиная с календарного дня, следующего за днем истечения установленного Гарантией срока оплаты, указанного в пункте 3 Гарантии, по день фактического поступления денежных средств на счет Бенефициара.     11. Бенефициар не может уступать права требования по Гарантии третьим лицам без письменного согласия Гаранта.     12. Гарант подтверждает свое намерение заключить с Принципалом договор предоставления банковской гарантии по обязательствам Принципала, возникшим из Контракта при его заключении.     13. Гарантия вступает в силу с даты ее выдачи и действует по ______ 2014 г. включительно.

     14.

Все споры, разногласия или требования, возникающие из Гарантии или в связи с ней, подлежат рассмотрению в Арбитражном суде по месту нахождения головного офиса Гаранта, если договор о предоставлении Гарантии заключен в г. Москве либо в Московской области; в иных случаях – в суде по месту нахождения филиала Гаранта, которым или подразделением которого от имени Гаранта выдана Гарантия.

Реквизиты Гаранта:Местонахождение: ______ ИНН ______, КПП ______, ОГРН ______

К/с № ______ в ______, БИК ______

Должность подписанта                                                                        подпись

Получить банковскую гарантию

Отправить заявку

Образец банковской гарантии №2

БАНКОВСКАЯ ГАРАНТИЯ №______

«__» ______ 2014 г.                                                                                                                                                                   г. Москва

«Акционерный коммерческий банк _____», адрес места нахождения: ______, ИНН ______, финансовые реквизиты: Корреспондентский счет № ______ в ______, БИК ______, КПП ______, Генеральная лицензия на осуществление банковских операций №_____ от ______ года, именуемый в дальнейшем «Гарант», в лице «должность» «Ф.И.О.», действующего на основании Доверенности ______ от ______ выдал настоящую Банковскую гарантию (далее — «Гарантия») с целью надлежащего исполнения обязательств Обществом с ограниченной ответственностью «______», ИНН ______, ОГРН ______, адрес места нахождения: ______, именуемым в дальнейшем «Принципал», по контракту ______ (далее – «Контракт»), который будет заключен между Принципалом и Федеральным государственным ______ (ИНН ______, КПП ______), именуемым в дальнейшем «Бенефициар», (на основании протокола подведения итогов электронного аукциона от ______ №______).

1. Условия Гарантии:
1.1. Гарант обязуется осуществить платеж в размере не более ______ (______) рублей ______ копейки в пользу Бенефициара, в случае неисполнения (ненадлежащего исполнения) Принципалом своих обязательств по Контракту по требованию Бенефициара.

Гарантия обеспечивает исполнение Принципалом обязательств по возврату авансового платежа (при условии предоставления аванса), уплате неустоек (пеней, штрафов), предусмотренных Контрактом, начисленных с момента возникновения у Бенефициара права на их начисление до дня списания денежных средств с корреспондентского счета Гаранта, а также уплате убытков (при их наличии в случае расторжения Контракта в связи с неисполнением или ненадлежащим исполнением Принципалом обязательств по Контракту).
1.2. Настоящая Гарантия не может быть отозвана в одностороннем порядке Гарантом.
1.3. Настоящая Гарантия вступает в силу с ______ 2014 г. и действует по ______ 2014 г. включительно.

2. Условия выплат по настоящей Гарантии:
2.1. Платеж по Гарантии в пользу Бенефициара будет произведен Гарантом после получения от Бенефициара требования об уплате, на банковский счет Бенефициара, указанный в требовании об уплате.
2.2.

Бенефициар одновременно с Требованием об осуществлении уплаты денежной суммы по банковской гарантии (далее – «Требование по банковской гарантии») направляет Гаранту следующие документы:
— Платежное поручение, подтверждающее перечисление Бенефициаром аванса Принципалу, с отметкой банка Бенефициара либо органа Федерального казначейства об исполнении (если выплата аванса предусмотрена Контрактом, а Требование по банковской гарантии предъявлено в случае ненадлежащего исполнения Принципалом обязательств по возврату аванса);
— документ, подтверждающий факт наступления гарантийного случая в соответствии с условиями Контракта (если Требование по банковской гарантии предъявлено в случае ненадлежащего исполнения Принципалом обязательств в период действия гарантийного срока);
— документ, подтверждающий полномочия единоличного исполнительного органа Бенефициара (или иного уполномоченного лица), подписавшего требование по банковской гарантии (решение об избрании, приказ о назначении, доверенность).
Требование по банковской гарантии должно быть предоставлено Гаранту в письменной форме или в форме электронного документа с приложением указанных в Гарантии документов и с указанием:
— в чем состоит нарушение Принципалом обязательств, возникших из Контракта, в обеспечение которого выдана Гарантия, со ссылкой на соответствующие пункты Контракта;
— суммы, потребованной Бенефициаром в его соответствующем требовании в связи с неисполнением или ненадлежащим исполнением Принципалом своих обязательств по Контракту.
— банковских реквизитов Бенефициара для перевода платежей по настоящей Гарантии.
Требование по банковской гарантии должно быть подписано уполномоченным лицом, действующим от имени Бенефициара.Требование по банковской гарантии, и направляемые вместе с ним  документы и (или) их копии, оформляются в письменной форме или в форме электронного документа в порядке, предусмотренном действующим законодательством Российской Федерации.

2.3. Гарант в течение 5 (Пяти) рабочих дней после получения письменного Требования по банковской гарантии с приложением всех необходимых документов, указанных в п. 2.2. настоящей Гарантии, обязан удовлетворить требование Бенефициара либо направить Бенефициару письменный отказ.

Обязательство Гаранта перед Бенефициаром считается надлежаще исполненным с даты фактического поступления денежных сумм на счет, на котором в соответствии с законодательством Российской Федерации учитываются операции со средствами, поступающими Бенефициару.
2.4. Требование по банковской гарантии должно быть направлено Гаранту до истечения срока действия настоящей Гарантии.
2.5. Обязательство Гаранта перед Бенефициаром прекращается:
2.5.1. Окончанием определенного в Гарантиисрока, на который она выдана;
2.5.2. Уплатой Бенефициару суммы, на которую выдана настоящая Гарантия;
2.5.3. Вследствие отказа Бенефициара от своих прав по Гарантиии возвращения ее Принципалу;
2.5.4. Вследствие отказа Бенефициара от своих прав по Гарантиипутем письменного заявления об освобождении Гаранта от его обязательств.
Прекращение обязательства Гаранта по основаниям, указанным в подпунктах 2.5.1., 2.5.2. и 2.5.4., не зависит от того, возвращена ли ему Гарантия.
2.6. Предусмотренное настоящей Гарантией обязательство Гаранта перед Бенефициаром ограничивается суммой, на которую выдана настоящая Гарантия.
2.7. В случае неисполнения Требования об уплате по настоящей банковской гарантии в установленный срок Гарант обязуется уплатить пени Бенефициару в размере 0,1 (ноль целых одна десятая) процента от суммы, подлежащей уплате за каждый календарный день просрочки.
Предусмотренная настоящей Гарантией ответственность Гаранта перед Бенефициаром ограничивается суммой, на которую выдана настоящая Гарантия и уменьшается по мере выполнения Принципалом своих обязательств по Контракту и/или исполнения Гарантом своих обязательств по настоящей Гарантии.
Настоящая Гарантия может выплачиваться частично (по требованию Бенефициара). Общая сумма выплат по настоящей Гарантии не может превышать размер убытков Бенефициара (в связи с неисполнением или ненадлежащим исполнением Принципалом указного выше Контракта), увеличенный на размер штрафных санкций, предусмотренных Контрактом.
Пункт 2.8 включается в случае, предусмотренном извещением об осуществлении закупки, документацией о закупке, проектом контракта, заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем).
2.8. Бенефициару предоставлено право на бесспорное списание денежных средств со счета Гаранта, если Гарантом в срок не более чем 5 (Пять) рабочих дней не исполнено требование Бенефициара об уплате денежной суммы по Гарантии, направленное до окончания срока действия Гарантии.

3. Прочие условия:
3.1. Гарант отказывает в удовлетворении требований Бенефициара, если заявление с требованием платежа по настоящей Гарантии будет предъявлено Гаранту по окончании срока действия Гарантии либо представлены Гаранту по окончании определенного в Гарантии срока.
3.2.

Споры по настоящей Гарантии подлежат рассмотрению в Арбитражном суде г. Москвы.
3.5. В рамках настоящей Гарантии заключен договор предоставления банковской гарантии по обязательствам Принципала, возникшим из контракта – договор предоставления банковской гарантии№______ от ______ 2014 г.

, который вступает в силу с момента заключения Контракта.

Должность подписанта                                                             ________________подпись

ООО СБ «Аспект» не гарантирует полное соответствие материалов законодательным нормам в момент их просмотра пользователем. Материалы представлены в ознакомительных целях.

Материалы по теме

Сравнение стоимости банковских гарантий онлайн
Статья. Перечень Минфина

Источник: https://www.gos-express.ru/obrazcy-bankovskih-garantii.html

Банковская гарантия: образец и требования к банкам

Перечислим требования к банкам, в которых можно получить банковскую гарантию, и рассмотрим, что должно быть в документе, предоставим образец банковской гарантии.

В законе о контрактной системе есть понятие банковской гарантии. Она необходима для участия в закупке. Это один из способов внесения обеспечения. Выдавать гарантию имеют право не все банки, а только аккредитованные Минфином.

Что такое банковская гарантия

Под банковской гарантией понимают документ, которым банк обязуется покрыть убытки заказчика, если при исполнении контракта поставщик допустит серьезные нарушения. Напомним, что видов обеспечения два – обеспечение заявки и исполнения контракта. В обоих случаях, согласно фз о контрактной системе, может применяться банковская гарантия.

Скачать бланк

Кроме того, участник, который располагает необходимым размером свободных средств, может перечислить деньги на счет заказчика. Каждый выбирает приемлемый способ внесения обеспечения самостоятельно. Однако следует знать, что банковскую гарантию можно использовать не в каждой процедуре определения поставщика. Например, для аукционов такой вариант не предусмотрен.

Внесение обеспечения заявки – обязательная процедура в любой закупке по закону № 44. Сумма может составлять от 0,5 до 5 процентов от начальной цены контракта. Если вы вносите обеспечение заявки, то квитанцию о перечислении денег на счет или банковскую гарантию должны предоставить вместе с заявкой.

Обеспечение исполнения контракта – не обязательное условие. Его заказчик может установить в документации о закупке. Сумма может составлять от 5 до 30 процентов цены контракта.

Образец банковской гарантии по 44-ФЗ

Заказчики прописывают условия банковской гарантии в документации о закупке. В каждом отдельном случае они могут различаться. Но основные требования к банковской гарантии указаны в 44-ФЗ и Постановлении Правительства РФ от 8 ноября 2013 г. № 1005.

В постановлении также говорится, в какой форме необходимо предъявлять заказчику гарантию. В ней должны быть следующие сведения:

• сумма, которую банк обязуется выплатить поставщику;
• обязательства, которые обеспечиваются гарантией;
• срок действия банковской гарантии;
• указание на выполнение обязательств – банковское учреждение должно перевести деньги на указанный счет заказчика;
• обязанность банка выплатить неустойку за срыв срока перечисления средств – 0,1 процента суммы за каждый день;
• право заказчика подавать письменные требования выплаты денег в адрес банка в случае, если поставщик нарушил условия исполнения обязательств;
• перечень бумаг, которые заказчик должен будет предоставить банку.

При этом в форме банковской гарантии запрещено указывать информацию о возможном отказе заказчику в выплате средств в случае нарушения поставщиком условий исполнения договора. Действовать гарантия должна минимум два месяца с момента окончания срока подачи заявок. Если вы нарушите установленную форму документа, заказчик может его не принять.

Кто выдает бланк банковской гарантии

Не все банки имеют право выдать вам гарантию. Список кредитных учреждений, имеющих такие полномочия, утвержден Минфином. В перечне представлены финансовые учреждения, которые соответствуют пункту 3 статьи 74.1 Налогового кодекса. На ноябрь 2017 года их численность составляет 274. Список обновляют раз в месяц.

Вот основные требования к организациям, выдающим банковские гарантии:

• наличие лицензии Центробанка;
• осуществление деятельности в течение 5 лет;
• величина собственных средств – миллиард рублей и более;
• отсутствие предписаний от ЦБ РФ.

Условия выдачи гарантий в каждом банке свои. Это платная услуга. Перед выдачей банковской гарантии учреждение проверит вашу кредитную историю, оценит платежеспособность, возможно, предложит открыть депозит. Некоторые банки выдают гарантию под поручительство или залог.

Подлинная банковская гарантия

Все банковские гарантии вносят в единый реестр. Наличие в этом списке будет являться главным подтверждением того, что гарантия подлинная.

Банковскую гарантию могут не принять в случаях:

• если гарантия не соответствует требованиям закона;
• ее нет в реестре;
• гарантия не отвечает требованиям, которые заказчик указал в извещении.

В этих случаях заказчик вернет участнику гарантию с пояснениями, почему он ее не принял.

Выводы

С помощью банковской гарантии участник может внести обеспечение заявки или исполнения контракта. Это может пригодиться, когда у организации или ИП нет свободных средств, но они хотят принять участие в закупке и заполучить выгодный контракт.

У каждого банковского учреждения могут быть свои требования к получению гарантий. Например, клиенту могут предложить привлечь поручителя или внести залог. Во многих банках требованием является открытие депозита на сумму, которая обеспечена гарантией. Выдавать эти документы могут не все банки, а только аккредитованные Минфином. По данным на 1.11.2017 их 274.

Больше ответов на вопросы о закупках вы найдете в новом номере журнала «Госзаказ в вопросах и ответах» Возьмите гостевой доступ

Источник: https://www.pro-goszakaz.ru/article/103011-bankovskaya-garantiya-obrazets-i-trebovaniya-k-bankam

Требование по банковской гарантии по 44-ФЗ: образец документа, сроки предоставления, порядок выплаты

Банковская гарантия в рамках 44-ФЗ является единственной альтернативой внесения в качестве обеспечения исполнения контракта денежных средств и служит надежным способом подтверждения добросовестности победителя закупки.

Что такое требование по банковской гарантии

С июля 2019 года участник закупки может предоставить гарантию не только для обеспечения исполнения контракта, но и для обеспечения заявки на участие в электронном конкурсе или аукционе. Также гарантия может применяться для обеспечения исполнения гарантийных обязательств, если такое обеспечение нужно по условиям закупки.

Данная статья рассказывает о типовых способах решения вопроса, но каждый случай уникальный. Если вы хотите узнать, как решить именно Вашу проблему, звоните по телефонам:

Или задайте вопрос юристу на сайте. Это быстро и бесплатно!

Банковская гарантия позволяет поставщику принимать участие в нескольких закупках и не отвлекать существенного объема денежных средств из оборота на внесение обеспечения.

https://www.youtube.com/watch?v=DBK3QjT5Q6E

Банковская гарантия необходима заказчику на случай нарушения исполнителем обязательств по контракту. В этом случае заказчик может возместить убытки, взыскав денежные средства по гарантии у банка. Для этого заказчик передает в банк-гарант требование.

Поставщик в рамках государственного контракта вправе самостоятельно решать, какую форму обеспечения ему выбрать: денежную или банковскую гарантию. Заказчик не может указывать на предпочтительный способ обеспечения.

https://www.youtube.com/watch?v=DBK3QjT5Q6E

Банковская гарантия предоставляется участником закупки до подписания госконтракта. Она должна соответствовать требованиям законодательства и быть выданной одним из банков, утвержденным в реестре Минфина.

Перед подписанием контракта заказчик проверяет соответствие банковской гарантии утвержденным требованиям: сведения о ней должны быть включены в реестр банковских гарантий (закрытый раздел в ЕИС).

В рамках договорных отношений с использованием банковской гарантии различают три стороны:

1. Принципал – это участник или победитель закупки, который обязан уплатить заказчику определенную сумму.
2. Бенефициар – заказчик, который может рассчитывать на получение суммы гарантии при соблюдении определенных условий.
3. Гарант – банковская организация, которая на условиях договора обязуется погасить задолженности перед заказчиком.

Сам банк не берет на себя никаких обязательств по исполнению договора: он лишь гарантирует заказчику, что ему будет выплачена определенная сумма обеспечения при нарушении исполнителем условий государственного контракта. В дальнейшем сумму выплаченного обеспечения банк взыскивает у поставщика.

В случае нарушения поставщиком своих обязательств по государственному контракту заказчик обязан начислить ему штрафные санкции и пени с учетом требований законодательства.

Заказчик в качестве бенефициара обращается к гаранту с требованием в следующих ситуациях:

1. Поставщик не исполнил взятые на себя обязательства по поставке товаров, выполнению работ и оказанию услуг.
2. Поставщик исполнил обязательства ненадлежащим образом с нарушением условий реализации государственного контракта.
3. Поставщик не уплатил начисленную ему неустойку, штраф и пени, величина которой установлена контрактом.

В случае если поставщик добровольно согласился с начисленными ему неустойками и перечислил всю сумму заказчику, то требование в рамках гарантии не предъявляется.

и структура

Для взыскания денежных средств у банка-гаранта заказчик формирует требование об оплате по выданной банковской гарантии. В Постановлении Правительства №1005 от 2013 года «О банковских гарантиях..» содержатся утвержденные формы как самой банковской гарантии, так и требований по ней.

Требование об уплате денежной суммы обязательно имеет письменный формат. Оно может быть оформлено в бумажном или электронном виде. Заполнение указанной формы не должно представлять сложности для заказчика. В ней прописывают следующие сведения:

1. Данные о заказчике и поставщике.
2. Сумма к уплате.
3. Нарушения, допущенные поставщиком.
4. Реквизиты счета, на который банк должен перевести средства.
5. Сроки, в которые банк-гарант должен исполнить свои обязательства по условиям гарантии. Сроки в днях прописываются цифрами и прописью.
6. Подпись ответственного лица.
7. Дата вручения документа банку.

С формой и образцом требования по банковской гарантии можно ознакомиться здесь.

Какие документы нужно приложить

Вместе с банковской гарантией заказчик предоставляет установленный комплект документов (он также утвержден в Постановлении Правительства №1005 от 2013 года). Данный перечень включает в свой состав:

1. Платежное поручение, которое подтверждает перечисление контрагенту авансирования (если его выплата прописана условиями государственного контракта). Документ должен иметь отметку банка или казначейства о его исполнении.
2. Документ, который подтверждает факт наступления гарантийного случая (если поставщик нарушил свои обязательства в гарантийном периоде).
3. Документ, который подтверждает полномочия лица, обратившегося с требованием по гарантии. Это, например, решение об избрании руководителя либо доверенность или приказ о его назначении.

Банк не вправе запрашивать дополнительные документы, и указанный перечень считается закрытым.

К требованию могут быть приложены иные документы по желанию заказчика, которые подтверждают возникновение обязательств по уплате, в том числе:

1. Расчет суммы требований к уплате.
2. Копия обеспечиваемого контракта.

Сумма требования

Сумма обеспечения по банковской гарантии не является фиксированной. Она зависит от допущенных поставщиком нарушений при исполнении контракта. Например, он получил аванс по государственному контракту, но не исполнил свои обязательства. В этом случае банк-гарант перечисляет заказчику сумму авансирования.

Гарантия должна обеспечивать 5-30% от цены контракта (10-30% в крупных контрактах). Конкретное значение размера обеспечения устанавливает заказчик.

Например, поставщик поставил некачественный товар на сумму 350 тыс. р. и в положенные сроки не исправил недочеты.

НМЦК по контракту составила 500 тыс. р., и размер штрафа рассчитывается с учетом ставки 10%. Штраф для поставщика – 35 тыс. р. Сумма обеспечения по гарантии составила 30% от НМЦК, или 150 тыс. р.

Сумма гарантии полностью покрывает неустойку, поэтому заказчик может обратиться к банку с требованием выплатить ему 35 тыс. р.

Расчет требования может быть приложен к документам по желанию заказчика.

Сроки предоставления

После получения требования от бенефициара банк в обязательном порядке уведомляет об этом факте принципала и передает ему копии предоставленных заказчиком документов.

Требования в рамках банковской гарантии должны быть направлены заказчиком в банк с учетом сроков ее действия. Они должны превышать сроки по государственному контракту минимально на месяц (но нормам ст. 96 44-ФЗ), но в договоре могут быть прописаны и другие сроки.

Следовательно, в большинстве случаев у заказчика есть месяц на обращение в банк с момента срока исполнения контракта.

Порядок выплаты

После получения требования от заказчика банк-гарант проверяет предоставленную информацию.

При этом в обязанности банковской организации не входит установление действительности факта нарушения договорных условий поставщиком (например, банк не может проводить свою экспертизу на предмет соответствия условиям закупки отгруженного поставщиком товара). На этом основании банк не вправе отказать в выплате.

С учетом положений п. 1 ст. 376 ГК банк вправе отказать в выплате по гарантии:

1. Если требования бенефициара или прилагаемые документы не соответствуют условиям гарантии.
2. Если заказчик нарушил сроки обращения в банк.
3. Если сумма требований превысила обеспечение.

Свое решение об отказе банк-гарант обязан мотивировать и предоставить заказчику в письменной форме.

При несогласии с отказом банка произвести выплаты по гарантии заказчик вправе пожаловаться на него в суд.

Таким образом, при нарушении исполнителем своих обязательств по контракту заказчик может обратиться в банк-гарант с требованием. В требовании указывается сумма к уплате и прилагаются необходимые документы.

Форма требования и список запрашиваемых документов указаны в Постановлении Правительства №1005.

Или задайте вопрос юристу на сайте. Это быстро и бесплатно!

Источник: https://pravo.team/zakupki/44/bankovskay-garantia.html

Основные требования, которые предъявляются к банковской гарантии по нормам 223-ФЗ

Банковские гарантии являются наиболее надежным и удобным способом подстраховки в исполнении контракта. Они выступают формой обеспечения в части выполнения обязательств по договору подрядчиком или исполнителем.

Гарантия нужна заказчику для минимизации рисков того, что поставщик не исполнит взятые на себя обязательства и не исполнит условия контракта. При этом все финансовые риски срыва сделки берет на себя банк, предоставивший гарантию.

Банковская гарантия по 223-ФЗ: особенности

Гарантия подтверждает серьезность намерений участника, его финансовую состоятельность и позволяет заказчику покрыть возникшие убытки при срыве контракта.

Порядок получения банковской гарантии по 223-ФЗ имеет определенные отличия от процедуры ее оформления по 44-ФЗ. Можно сказать, что главной отличительной чертой гарантии по 223-ФЗ является большее число полномочий, которое передается заказчику при установке требований к предъявляемой гарантии.

Законодательство в данном случае лишь определяет общие условия государственной закупки. Тогда как в рамках 44-ФЗ закон устанавливает жесткие требования к форме документа, а также к банкам, которые могут выпускать такую гарантию.

Если вы хотите узнать, как решить именно Вашу проблему, обращайтесь через форму онлайн-консультанта или звоните по телефонам:

Важными отличительными чертами оформления банковской гарантии по 223-ФЗ являются:

1. Требование об обязательном нахождении банковской гарантии в едином реестре ЕРБГ не является обязательным. Законодательство не обязывает исполнителя вносить полученную им гарантию в единый реестр. Тогда как без наличия банковской гарантии в реестре при 44-ФЗ заказчик может отказать подрядчику в заключении контракта. За ведение реестра банковских гарантий по 44-ФЗ отвечает Федеральное казначейство. Если гарантии при закупках по 44-ФЗ нет в этом реестре, то значит, она не является подлинной.
2. Законодательство не содержит указание на список банков, которые могут оформить гарантию. Требования к банкам формируются самими заказчиками. Гарантии по 44-ФЗ выдаются только финансовыми учреждениями, которые представлены в реестре: их капитал не может быть менее 300 млн. р., им должен быть присвоен рейтинг Эксперт или АКРА.
3. Закон 223 не регламентирует размер обеспечения. Тогда как по ФЗ-44 при сумме контракта свыше 50 млн. р. обеспечение устанавливается в размере 10-30%.

ФЗ-223 содержит указание на несколько разновидностей банковских гарантий. Они включают:

• гарантии для исполнения государственного контракта (они обязывают выплатить определенную сумму заказчику банком при условии нарушения исполнителем условий договора или при отказе от заключения контракта в принципе);
• гарантии под обеспечение поступившей заявки от подрядчика, который собрался принять участие в аукционе или конкурсе (они подтверждают серьезность намерений подрядчика подписать в дальнейшем контракт);
• гарантии возврата аванса, полученного в рамках госконтракта (если заключенный контракт подразумевал перечисления авансового платежа, то гарантия подтвердит, что он собирается исполнить обязательства по договору).

Стоит отметить, что многие заказчики по 223-ФЗ прописывают условие об обязательном наличии банковской гарантии для обеспечения контракта. Такая форма обеспечения имеет немало преимуществ и для самого исполнителя. Так, ему выгоднее оформить гарантию, чем получать в банке кредит для внесения обеспечения в денежной форме.

При наличии банковской гарантии исполнитель также может рассчитывать на авансовый платеж, что является неоспоримым плюсом.

Если вы хотите узнать, как решить именно Вашу проблему, обращайтесь через форму онлайн-консультанта или звоните по телефонам:

Требования

Несмотря на достаточную лояльность 223-ФЗ в части требований к банковской гарантии, некоторые из них установлены законом. Так, банковская гарантия должна отвечать таким условиям:

1. Она должна быть безотзывной (это значит, что банк гарантирует исполнить взятые обязательства и не имеет право на отзыв гарантии в одностороннем порядке).
2. Иметь в тексте указание на сроки действия, которые должны соответствовать требованиям конкурсной документации. Указанные сроки должны покрывать сроки выполнения работ или услуг, а также срок гарантийного сопровождения.
3. За заказчиком закреплено право на ее отвержение в течение 3 дней после получения или одобрения.
4. Она должна содержать информацию обо всех обязательствах и правах бенефициара (заказчика), на исполнение контракта которого была выдана.
5. Суммы выплат бенефициару при неисполнении или частичном неисполнении обязательств исполнителем также в обязательном порядке прописываются в документе. Она не регламентирована законом, но обычно составляет 10-30% от цены контракта.

Список банков

Согласно 44-ФЗ, банковские гарантии могут предоставлять только банки, аккредитованные Минфином, при условии их соответствия требованиям Налогового кодекса (по п. 3 ст. 74.1). Сегодня в списке 280 банков. Причем указанный перечень регулярно обновляется.

Согласно 223-ФЗ, выдавать гарантии для участия в закупочной деятельности вправе только банки. При этом список таких банков законодательством не регламентируется, и закон не требует, чтобы банки участвовали в реестре Минфина.

Государственные заказчики по 223-ФЗ могут предъявлять в составе аукционной документации свои требования к банкам. Иногда они указывают на то, что банк-гарант в обязательном порядке должен входить в перечень Минфина или быть на топовых позициях в рейтинге банков.

Нередко в конкурсную документацию попадает требование о том, что гарантия должна быть внесена в реестр (ЕРБГ). Так как такая обязанность за подрядчиками не закрепляется, то это требование незаконно.

Чтобы его убрать, участнику следует подать запрос на разъяснение аукционной документации и тогда его обязаны удалить.

Обычно в состав конкурсной документации включаются определенные требования к размеру активов банка, его рейтингу, наличию действующей лицензии.

Форма банковской гарантии

Заказчики обычно прописывают свои требования к гарантии в составе конкурсной документации. Они даже могут приложить рекомендованную форму данного документа.

Типичная форма банковской гарантии содержит такие сведения:

• ИНН/ОГРН сторон;
• наименование банка;
• наименование фирмы-поставщика;
• наименование заказчика;
• наименование банковской лицензии;
• сумма гарантии;
• срок исполнения требований заказчика по перечислению ему денег при срыве контракта;
• основания для исполнения требований заказчика (например, письменное уведомление);
• подтверждение легитимности требований заказчика;
• основания для отказа в перечислении средств по гарантии;
• дата вступления гарантии в юридическую силу;
• подпись ответственного работника банка.

В некоторых случаях в банковскую гарантию включают сведения о тех условиях, при которых заказчику перечислят деньги по гарантии. Например, если исполнитель предоставит недостоверную информацию, откажется от подписания контракта и пр. При этом в гарантии не может быть указания на специальные условия получения денег заказчиком (например, только после предъявления судебного решения и пр.).

Как оформить банковскую гарантию

За оформлением банковской гарантии необходимо обратиться в банк, который работает по 223-ФЗ. Это платная услуга и гарантия предоставляется на возмездной основе.

Процедура получения гарантии предполагает прохождение таких шагов:

1. Сбор необходимых документов. Обычно это учредительная документация компании, ее финансовая и управленческая отчетность, а также бухгалтерский баланс за последние 3 месяца.
2. Исполнитель обращается в банк и предоставляет документы, подтверждающие стабильное финансовое положение компании.
3. Банк берет определенное время на проверку документов, анализ платежеспособности компании.
4. Нередко в процессе оформления гарантии от исполнителя требуют открыть депозит в банке, который покрывает сумму гарантии; купить векселя на определенную сумму, предоставить залоговое обеспечение или привлечь поручителя (обычно в качестве такового выступает генеральный директор компании).
5. При одобрении кандидатуры подрядчика он подписывает договор с банком и получает гарантию для участия в конкурсе.

Когда банк соглашается оформить гарантию только по одному паспорту, то это должно насторожить исполнителя. Скорее всего, у банка финансовые проблемы, он находится в ходе банкротства или готовится к отзыву лицензии.

Оформление банковской гарантии может занимать от 1 дня до месяца.

Таким образом, банковская гарантия по 223-ФЗ служит страховкой выполнения взятых на себя обязательств поставщиком или исполнителем. Банковские гарантии имеют несколько видов: для обеспечения участия в тендере, исполнение условий контракта и возврат авансового платежа.

Для оформления банковской гарантии требуется обратиться в банк, который занимается оказанием подобного рода услуг и соответствует требованиям заказчика из конкурсной документации. Банковская гарантия выдается на весь период реализации контракта, а также в обязательном порядке является безотзывной.

Ее размер обычно привязан к стоимости заключаемого контракта и составляет 10-30% от цены.

Дорогие читатели, информация в статье могла устареть. Если вы хотите узнать, как решить именно Вашу проблему, звоните по телефонам: Или задайте вопрос юристу на сайте. Это быстро и бесплатно!

Источник: https://zakonguru.com/goszakupki/223/bankovskay-garantia.html

Форма и образец банковской гарантии

› Предпринимательская деятельность › Кредитование малого бизнеса ›

21.11.2019

Какие сведения включает банковская гарантия по 44-ФЗ, что содержит текст, скачайте образец банковской гарантии и требования по выплате по ней, а также о судебной практике узнайте из нашей статьи.

Участник закупки может выбрать, в каком виде предоставить обеспечение заявки и исполнения контракта: перечислить деньги на счет или предъявить гарантию из банка.

Форма банковской гарантии по 44-ФЗ в каждом кредитном учреждении может быть разной. Однако содержание этого документа должно соответствовать требованиям закона.

Далее расскажем, какие сведения включает образец банковской гарантии по 44-ФЗ.

Работаете по 44-ФЗ?
Для Вас готова подборка специальных материалов »

Закупаете по 223-ФЗ?
Мы знаем, что Вам будет полезно посмотреть »

Типовая форма банковской гарантии по 44-ФЗ

Пример банковской гарантии по 44-ФЗ можно без труда найти в интернете. Однако перед обращение в банк лучше изучить требования в закона, чтобы исключить ситуацию, при которой заказчик не примет документ. Все правила прописаны в постановлении Правительства РФ от 08.11.2013 № 1005. В нем содержатся:

• требования к БГ;
• перечень бумаг, которые заказчик должен предоставить в банк;
• правила размещения информации в реестре банковских гарантий (в том числе в закрытом);
• форма документа, который заказчик направляет в банк для получения денег по гарантии.

Постановление № 1005 не содержит образца банковской гарантии по 44-ФЗ, но включает требования к ее оформлению. В частности, все страницы должны быть пронумерованы, прошиты, на каждом листе нужна подпись работника финансовой организации и печать.

Как проверить гарантию в закрытом реестре

Информацию о гарантиях к заявкам и контрактам с гостайной казначейство размещает в закрытом реестре (ч. 8.1 ст. 45 Закона № 44-ФЗ).
Чтобы проверить гарантию в закрытом реестре, направьте в территориальный орган казначейства запрос с просьбой предоставить выписку из закрытого реестра БГ. Сформируйте запрос, скачав форму из приказа Минфина России от 22.10.2015 № 164н.

Текст банковской гарантии 44-ФЗ

О том, что должен содержать образец банковской гарантии, сказано в ст. 45 Закона о контрактной системе. Главное требование — безотзывность. Вот какая информация должна быть включена в документ:

• сумма, которую заказчик сможет получить, если поставщик нарушит условия контракта;
• список обязательств поставщика, обеспеченных гарантией;
• размер неустойки за задержку выплаты банком;
• срок действия гарантии;
• перечень бумаг, которые нужно подать в банк, чтобы получить выплату.

Нарушение установленных правил и требований чревато тем, что заказчик не примет гарантию и отклонит заявку участника или признает его уклонившимся от подписания контракта. Рассмотрим, когда документ могут не принять:

• информации о нем нет в реестре банковских гарантий;
• истек срок действия банковской гарантии по 44-ФЗ;
• содержание не соответствует информации, указанной в извещении о закупке.

Участникам закупок важно следить за сроком действия своих банковских гарантий. При обеспечении заявки он должен как минимум на два месяца превышать дату окончания периода подачи заявок. Образец банковской гарантии по 44-ФЗ для обеспечения исполнения контракта должен как минимум на 1 месяц превышать период его окончания.

Образец требования по банковской гарантии 44-ФЗ

Требование должно содержать:

• наименования гаранта (банка), бенефициара (заказчика) и принципала (поставщика);
• реквизиты контракта (если речь идет об обеспечении его исполнения) или данные о закупке (если обеспечивается заявка);
• перечень допущенных поставщиком нарушений;
• количество дней, в течение которых банк обязан выдать деньги;
• размер суммы;
• реквизиты счета;
• перечень приложенных бумаг.

Вместе с требованием нужно подать комплект документов:

• документ, подтверждающий полномочия лица, поставившего подпись под требованием;
• расчет суммы;
• платежное поручение о перечислении аванса поставщику;
• документ, подтверждающий факт наступления гарантийного случая.

Форма банковской гарантии: судебная практика

Форма банковской гарантии по 44-ФЗ нередко вызывает споры между заказчиками и участниками. Иногда первые по-своему трактуют требования закона и отклоняют заявки по надуманным причинам.

Один из заказчиков не принял копию банковской гарантии. Комиссия отклонила заявку. Решение объяснили отсутствием оригинала документа. Участник закупки пошел в суд и выиграл дело. В своем постановлении от 26.12.

2017 по делу № А56-4414/2017 Арбитражный суд Северо-Западного округа напомнил, что требований к форме банковской гарантии 44-ФЗ не содержит, нет в нем и упоминаний о том, что нельзя прикладывать копию этого документа.

Кроме того, у заказчика также нет обязанности предоставлять оригинал гарантии при подаче требования о выплате компенсации в банк.

Все чаще у банков отзывают лицензии. Даже у тех, что занимали не последние места в рейтингах. Такое может произойти и с банком, в котором вы оформили гарантию, чтобы обеспечить контракт. Как поступить в этом случае поставщику, расскажем в статье. Покажем, как решают суды споры о действительности гарантии. Разъясним, когда и при каких условиях гарантию точно надо заменить.

Банковская гарантия по 44-ФЗ в 2018 году

Мы рассмотрели, что должен содержать образец банковской гарантии по 44-ФЗ для обеспечения заявки и исполнения контракта, далее расскажем о новшестве 2018 года. Правительство в своем постановлении от 12.04.2018 № 440 утвердило новые требования к банкам, которые имеют право выдавать участникам закупок гарантии.

У кредитной организации должно быть не менее 300 млн руб. собственных средств. Кроме того, она должна иметь рейтинг не ниже уровня «BB-(RU)» агентства АКРА (АО) и (или) уровня «ruBB-» АО «овое агентство «Эксперт РА».

Больше ответов на вопросы о закупках вы найдете в новом номере журнала «Госзаказ в вопросах и ответах» Возьмите гостевой доступ

Примеры банковской гарантии для обеспечения контракта по 44-ФЗ

Банковская гарантия на обеспечение исполнения контракта — это соглашение, заключаемое между кредитной организацией и поставщиком. Если последний не исполнит условия госконтракта, банк берет на себя все расчеты с заказчиком, включая пени и штрафы.

Как регулируют банковскую гарантию

В ч. 2 ст. 3 44-ФЗ указано, что понятие «банковская гарантия» используется в значении из Гражданского кодекса. Статьями с 367 по 379 ГК установлены основные правила регулирования гарантийного обеспечения обязательств, в том числе:

• стороны отношений;
• обязательные условия;
• пределы ответственности гаранта;
• основания прекращения действия документа;
• возможность взыскать выплаченные средства.

Источник: https://bizneskontent.ru/deyatelnost/kreditovanie/forma-i-obrazets-bankovskoj-garantii