Типовой контракт по строительству, капремонту и ремонту автодорог

Договор на выполнение работ по капитальному ремонту — Договор оказания услуг, работ

г. _________________                                                               «___» ___________20__ г

_________________________________, именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице  __________________________________, действующей на основании ____________________, с одной стороны и ____________, именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице ____________, действующего на основании ____________, с другой стороны, заключили настоящий Договор о нижеследующем:

1. Предмет Договора

1.1.Заказчик поручает, а Подрядчик обязуется выполнить работы _________________ (далее — Работы). Выполнение работ осуществляется согласно техническому заданию (Приложение № 1 к настоящему Договору).

2. Цена Договора  и сроки выполнения Работ

2.1. Цена Договора составляет (с учетом НДС)______________рублей.

2.2. Порядок расчета за выполненные Работы: безналичный расчет, оплата производится на основании актов выполненных работ (форма КС-2) и справки стоимости работ (форма КС-3).

2.3. Цена Договора остается фиксированной на протяжении всего срока исполнения Контракта.

2.4. Сроки выполнения Работ: начало Работ в течение 5 дней со дня  заключения Договора. Выполнение  Работ  в течение  _____ календарных дней. Работы выполняются по адресу: __________________________.

3. Требования к выполняемым Работам

3.1.  Заказчиком устанавливаются требования к качеству, надежности, гарантиям изготовителя, сертификации поставляемого оборудования и материалов:

—  материалы и оборудование должны быть сертифицированы в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации;

— качество используемых материалов должно быть подтверждено сертификатами в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.

3.2. Требования к качеству выполненных Работ:

— в соответствии с техническими регламентами, СНиП, ГОСТ и другими нормативными документами по качеству строительства;

— использование систем управления качеством строительства;

— пожарная безопасность при проведении Работ должна обеспечиваться в соответствии с требованиями ГОСТ 12.1.004;

—  во время гарантийного периода все обнаруженные дефекты должны устраняться Подрядчиком  в согласованный сторонами срок.

4. Порядок выполнения, сдачи и приемки Работ

4.1. Порядок выполнения Работ по настоящему Договору определяется техническим заданием (Приложение №1 к настоящему Договору).

4.2. Приемка выполненных Работ осуществляется комиссией, назначенной Заказчиком, в соответствии с требованиями, установленными в настоящем Договоре по объему и качеству.

4.3. При завершении  работы Подрядчик предоставляет  проект акта о приемке выполненных  работ (форма КС-2) и справку о стоимости выполненных работ (форма КС-3). Заказчик в течение 5-ти дней со дня получения проекта акта о приемке выполненных работ и прочих отчетных документов направляет Подрядчику подписанный акт о приемке выполненных работ или мотивированный отказ.

4.4.

В случае несоответствия результатов работы техническому заданию и отказа  Заказчика подписать акт о приемке выполненных  работ, стороны составляют двусторонний акт с перечнем необходимых доработок и сроков их выполнения.

Претензии о выполнении доработок должны быть предъявлены  в течение 5-ти дней после получения проекта акта о приемке выполненных  работ. Подрядчик обязан произвести необходимые доработки без дополнительной оплаты.

5. Права и обязанности сторон

5.1. Подрядчик обязан:

• выполнить работы в соответствии с техническим заданием и передать Заказчику их результаты в предусмотренный настоящим Договором  срок;
• обеспечить надлежащее качество Работ;
• обеспечить выполнение необходимых противопожарных и защитных мероприятий по технике безопасности и охране окружающей среды, а также обеспечить выполнение действующих на территории Российской Федерации норм и правил;
• своими силами и за свой счет, не нарушая конечной даты сдачи работ, устранить допущенные по его вине в выполненных работах недостатки, которые могут повлечь отступление от технического задания или иных условий настоящего Договора;
• гарантировать качество выполненных работ в течение 12 месяцев со дня подписания акта выполненных работ;
• незамедлительно информировать Заказчика и до получения от него указаний приостановить Работы при обнаружении невозможности получить ожидаемые результаты или нецелесообразности продолжения Работ;
• предоставлять Заказчику необходимую документацию, относящуюся к Работам по настоящему Договору, и создавать условия проверки хода выполнения Работ и произведенных расходов по настоящему Договору.
• обеспечить уборку мусора после демонтажных и монтажных работ.

Подрядчик несет риск случайной гибели или случайного повреждения предназначенных для выполнения работ строительных и иных  материалов, оборудования и инвентаря, а также результата выполненной работы до ее приемки Заказчиком и в период гарантийного срока.

5.2. Заказчик обязан:

• своевременно обеспечивать Подрядчика необходимыми для выполнения настоящего Договора документами и информацией;
• обеспечить своевременную оплату Подрядчику за выполненные  работы по настоящему Договору.

5.3. Заказчик вправе:

• привлекать экспертов, специалистов и иных лиц, обладающих необходимыми знаниями в области сертификации, стандартизации, безопасности, оценки качества и т.п. для участия в проведении экспертизы выполненных работ и представленной Подрядчиком отчетной документации;
• определять лиц, непосредственно участвующих в контроле за ходом выполнения Подрядчиком работ и участвующих в сдаче-приемке исполненных обязательств по настоящему Договору.

6. Ответственность сторон

6.1.

В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательства, предусмотренного Договором, Поставщик вправе взыскать с Заказчика пени за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного Договором, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Договором срока исполнения обязательства в размере одной трехсотой действующей на день уплаты пени ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации. Заказчик освобождается от уплаты пени, если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны.

6.2. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств, предусмотренных настоящим Договором, Заказчик взыскивает с Поставщика штраф в размере 0,1% от цены Договора. Поставщик освобождается от уплаты штрафа, если докажет, что неисполнение или ненадлежащее исполнение произошло вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны.

6.3.

6.4. Применение штрафных санкций не освобождает Стороны от выполнения принятых обязательств по настоящему Договору.

7.  Обстоятельства непреодолимой силы

7.1.

Ни одна из сторон не несет ответственности перед другой стороной за задержку выполнения обязательств или невыполнение обязательств по настоящему Договору, обусловленных обстоятельствами возникшими помимо воли и желания сторон и, которые, стороны не могли предвидеть или предотвратить, включая военные действия, гражданские волнения, эпидемии, блокаду, эмбарго, разрушительные землетрясения, наводнения, пожары и иные стихийные бедствия.

7.2. Свидетельство, выданное соответствующим компетентным органом, является достаточным подтверждением наличия и продолжительности действия обстоятельств непреодолимой силы.

7.3. Сторона, которая не исполняет своего обязательства, должна своевременно дать извещение другой стороне о возникшем препятствии и его влиянии на исполнение обязательств по настоящему Договору.

7.4. Если обстоятельства непреодолимой силы действуют на протяжении 3 (трех) последних месяцев и не обнаруживают признаков прекращения, настоящий Договор может быть расторгнут Заказчиком и Подрядчиком по соглашению сторон.     

8. Срок действия Договора

8.1. Настоящий Договор, вступает в силу со дня его подписания сторонами и действует до полного исполнения всех принятых на себя обязательств.

8.2. Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению сторон или по решению суда.

9. Арбитражный суд

9.1. Стороны обязуются решать все спорные вопросы посредством переговоров.

9.2. В случае если стороны не могут прийти к соглашению, все споры и разногласия, возникающие в результате неисполнения настоящего Договора или в связи с ним, подлежат разрешению в соответствии с законодательством Российской Федерации в Арбитражном суде ______________________.

10. Заключительные условия

10.1. Все изменения и дополнения к Договору считаются действительными, если они оформлены в письменном виде и подписаны сторонами. Все приложения к Договору являются его неотъемлемой частью.

10.2. Настоящий Договор подписан в трех экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу.

10.3. Ни одна из сторон не вправе передавать свои права и обязанности по настоящему Договору  третьим лицам без письменного согласия другой стороны.

10.4.

10.5. Все исправления по тексту настоящего Договора, в том числе исправления текста, сделанные от руки или путем внесения данных с использованием любого печатающего устройства, имеют юридическую силу только в том случае, если они удостоверены подписями сторон и печатями в каждом отдельном случае.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на выполнение работ

Источник: https://dogovor-urist.ru/%D0%B4%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%80%D1%8B/%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B5%D1%86-%D0%B4%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%80_%D0%BD%D0%B0_%D0%B2%D1%8B%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82_%D0%BF%D0%BE_%D0%BA%D0%B0%D0%BF%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D1%83_%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D1%82%D1%83/

Типовой контракт по строительству, капремонту и ремонту автодорог

Расскажем, как работать с типовым контрактом на выполнение работ по строительству, капитальному ремонту и ремонту автомобильных дорог и искусственных сооружений.

Продолжают вступать в силу типовые контракты в различных сферах государственных закупок. Не так давно Министерство транспорта Российской Федерации предложило утвердить пять типовых контрактов на работы по строительству и ремонту дорог.

Кроме того, были предложены формы типовых контрактов на капитальный ремонт федеральных дорог, а также на капитальный ремонт различных искусственных сооружений: мостов, эстакад, путепроводов, тоннелей и т.д.

Напомним, что решение о введении типовых контрактов было принято правительством в начале прошлого 2016 года. Целью было увеличение производительности труда путем экономии времени контрактных управляющих. Со всеми существующими на данный момент типовыми контрактами можно ознакомиться на официальном сайте единой информационной системы (ЕИС).

Краткая инструкция по работе с типовым контрактом

Несмотря на очевидную выгоду организациям заказчиков, правительство по ряду причин не дало инструкций по процессу выполнения типовых контрактов.

Разберем этот процесс кратко. Процесс работы с типовым контрактом не должен вызывать чувство страха – он достаточно прост. Главное – понять механизм его действия во всей системе.

Типовой контракт – это всего лишь новая приятная обязанность заказчика. Приятная потому, как призвана облегчить ему жизнь в каком-то плане.

По новым законам, контрактный управляющий при проведении закупки обязан проверить в ЕИС наличие типового контракта на конкретное наименование предполагаемого объекта закупки.

Затем, обязательно проверить его на соответствие начальной минимальной цены контракта коду классификатора ОКПД2 (именно с кодами ОКПД2 оперируют новые типовые контракты). Далее требуется разделить контракт на две составляющих части: постоянную и переменную.

В первую нельзя вносить какие-либо изменения, в то время как во вторую допускается. Помните, что крайне важно не ошибиться при выборе правильного кода классификатора ОКПД2 к нужной вам закупке. Иначе ответственное должностное лицо будет наказано штрафом.

Работа с типовым контрактом на выполнение работ по строительству, капремонту и ремонту автодорог

К любому типовому контракту должна обязательно быть оформлена информационная карта. Именно в ней можно найти важные параметры для применения типовых контрактов.

Не отходя далеко от темы кодов классификатора ОКПД2, хочется отметить, что в нашем конкретном случае типовые контракты будут оперировать кодом под номером 45. Это можно легко проверить в информационной карте типового контракта. Примечательно, что в структуре ОКВЭД наш контракт имеет такой же код: 45.

Кроме этой информации, из информационной карты типового контракта можно вынести не менее нужные и важные данные о НМЦК этого контракта. В нашем случае, контракт применяется при любом размере начальной минимальной цены контракта. А это означает, что для данной закупки нужно обязательно применять шаблон.

ОКПД 2: нововведение с 1 января 2017 года

Как определить ОКВЭД по ОКДП

Они содержат условия о гарантийных обязательствах подрядчика за качество выполненных работ и сроках устранения дефектов.

Акт приемки объекта должен содержать гарантийный паспорт, утвержденный распоряжением Минтранса России от 7 мая 2003 г. № ИС-414-р.

Кроме того, там прописаны условия ответственности за какие-либо нарушения. Например, предполагается ответственность организации-подрядчика за качество выполненных работ в период срока действия гарантии.

И при этом гарантийные сроки устранения дефектов, которые возникли в период действия гарантийных сроков, распространяются на все конструктивные элементы автомобильной дороги и дорожных сооружений, инженерные сооружения, оборудование, материалы, являющиеся технологической частью этих дорог.

Напомним, что утвержденные типовые контракты размещают в библиотеке типовых контрактов единой информационной системы (ЕИС).

Применять их следует спустя 30 дней после размещения в ЕИС, но не раньше вступления в силу приказа, которым они были утверждены. Также напомним, что все образцы типовых контрактов можно найти на сайте zakupki.

gov во вкладке «Информация о контрактах и договорах» электронной библиотеки информационной системы.

Источник: https://www.pro-goszakaz.ru/article/102434-qqq-17-m1-23-01-2017-tipovoy-kontrakt-po-stroitelstvu-kapremontu-i-remontu-avtodorog

Договор подряда на ремонт дороги — образец

Отношения сторон по типовому образцу договора подряда регламентируются нормами главы 37 ГК РФ. В соответствии с договором, подрядчик берет на себя обязательство выполнить определенную работу по заданию заказчика и сдать ее результаты, в установленный соглашением срок. А заказчик берет на себя обязательство принять и оплатить результат работы, в обусловленном договором порядке.

Предметом договора является работа и ее результат, который должен быть индивидуально определен и материально осязаем. Качество достигнутого результата должно соответствовать условиям соглашения, а при отсутствии таковых в тексте документа, должно соответствовать требованиям, обычно предъявляемым к подобным работам.

Главной особенностью договора является принцип генерального подряда. Это означает, что подрядчик вправе привлечь к исполнению обязательств по договору третьих лиц, оставаясь ответственным перед заказчиком за достижение результата. При привлечении третьих лиц (субподрядчиков) исполнитель выступает в роли генерального подрядчика.

Цена договора подряда на ремонт дороги

Цена не является существенным условием соглашения. Цена включает в себя компенсацию издержек, понесенных подрядчиком при исполнении обязательств по договору, и вознаграждение за выполненную работу.

Особенностью договора является возможность установления цены соглашения в виде сметы, оформляемой в качестве приложения или одного из разделов договора.

Смета включает в себя несколько разделов: расходы на оборудование и материалы, расходы на оплату услуг сторонних организаций, расходы на выплату заработной платы, вознаграждение подрядчика и т.д.

Структура и содержание типового образца договора подряда на ремонт дороги

1. Дата и место заключения соглашения.
2. Наименование сторон.
3. Предмет договора. Согласно договору, подрядчик обязуется по заданию заказчика выполнить соответствующие работы в установленный срок, а заказчик обязуется принять и оплатить результат работ.

   Сроки выполнения, объем и содержание работ указываются в Календарном плане (является неотъемлемой частью договора). Информация о материалах и оборудовании для выполнения работ раскрывается в Перечне материалов и Перечне оборудования. Оба приложения являются неотъемлемой частью договора.

   Далее указывается, на кого возлагается обязанность по предоставлению материалов и оборудования. В этом же пункте подрядчик гарантирует, что имеет все необходимые разрешения и лицензии для проведения работ.

4. Срок действия соглашения. Договор вступает в силу с даты (или события) действует до даты (или события).

   Указываются соответствующие даты (или события).

5. Права и обязанности сторон. пункта зависит от условий, на которых заключается договор подряда на ремонт дороги и действующего законодательства РФ.
6. Сроки выполнения работ. Срок определяется поэтапно в Календарном плане, являющемся неотъемлемой частью договора.

7. Стоимость работ и порядок расчетов. пункта зависит от условий, на которых заключается сделка.
8. Порядок сдачи и приема работ. пункта зависит от условий, на которых заключается соглашение.
9. Гарантия качества работ. пункта зависит от условий, на которых заключается сделка и действующего законодательства РФ.

10. Ответственность сторон. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств в соответствии с условиями соглашения и законодательством РФ.
11. Основания и порядок расторжения сделки.

    Договор может быть расторгнут по соглашению сторон и в одностороннем порядке по письменному требованию одной из сторон по основаниям, предусмотренным настоящим договором подряда на ремонт дороги и действующим законодательством РФ.

12. Разрешение споров. пункта зависит от условий, на которых заключается сделка.

13. Форс-мажор. пункта зависит от условий, на которых заключается сделка.
14. Прочие условия.
15. Список приложений.
16. Адреса и реквизиты сторон.
17. Подписи сторон.

Заполнить и скачать типовой бланк договора подряда на ремонт дороги можно на нашем сайте вместе с приложениями:

• Техническое задание;
• Смета;
• Перечень материалов;
• Перечень оборудования;
• Календарный план;
• Акт приема-передачи материалов;
• Акт приема-передачи оборудования;
• Дополнительное соглашение;
• Протокол разногласий;
• Протокол согласования разногласий.

Внимание! Представленный текст является описанием образца договора подряда на ремонт дороги. Чтобы сделать документ под ваши условия воспользуйтесь шаблоном FreshDoc: Типовой договор подряда.

Подробнее о Договорах подряда смотрите на страницах:

Источник: https://www.freshdoc.ru/dogovor/dogovory_podryada/remont_dorogi_obrazec/